Уроки в раздевалках и подсобках ведут в переполненной школе Благовещенска
Срок окончания строительства новой школы, которая поможет решить проблему, предложили сдвинуть.
В Арбитражный суд Амурской области обратилась строительная компания с заявлением о продлении сроков по строительству школы на 1500 мест в Благовещенске. Подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по строительству социально-значимого объекта не позднее 15 августа 2022 года. Однако из-за наступления неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой коронавируса, и введенными ограничениями на въезд иностранцев для работы на территории России, лишился нужного количества рабочих. Истец просил внести изменения в муниципальный контракт, установив окончательным сроком выполнения работ 31 октября 2023 года.
Ответчик, школа № 16 города Благовещенска, указал, что такое продление сроков строительства считается значительным. Дети занимаются в несколько смен, классы переполнены, под них отданы даже раздевалки и все подсобные помещения. Школа не может вместить всех желающих, поэтому считает, что строительство нового учреждения надо ускорить.
Суд признал обоснованным тот факт, что распространение коронавируса, повлекшее закрытие границ со странами, стало обстоятельством непреодолимой силы. Но, так как объект признан социально-значимым, его надо ввести в эксплуатацию до начала учебного года. Установление срока, на который просит продлить контракт подрядчик - до 31 октября 2023 года, повлечет за собой нарушение интересов неопределенного круга лиц и невозможность начать учебный год в установленный законодателем срок.
Требования строительной компании удовлетворены частично. Срок окончания выполнения работ по строительству школы - не позднее 31 мая 2023 года.
Информация Арбитражного суда Амурской области, фото ТЕЛЕПОРТ.РФ